各地资讯当前位置： >>
>> 文章内容根据得知，一级建造师建设工程法规及相关知识包含有：2013年一级建造师建设工程法规及相关知识9月14日：<FONT color=#ff―17：00，满分<FONT color=#ff分，78分，：单选题( 共70题，每题1分，每题的备选项中只有一个符合题意，多选题（共30题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有一个错项，错选，本题不得分，少选，所选的每个选项得0.5分）　
&&　　1Z301000 建设工程基本法律知识
　　1Z301010 建设工程法律体系
　　1Z301011 法律体系的基本框架
　　1Z301012 法的形式和效力层次
　　【例1】根据法的效力等级，《建设工程质量管理条例属于( )
　　A.法律 B.部门规章 C.行政法规 D.单行条例
　　【答案】C
　　【例2】根据《立法法》，( )之间对同一事项的规定不一致时，由国务院裁决。(2010-86)
　　A.地方性法规与地方政府规章 B.部门规章 C.部门规章与地方性法规 D.地方政府规章与部门规章
　　E.同一机关制定的旧的一般规定与新的特别规定
　　【答案】BD
　　【例3】某地法院在审理案件过程中发现，该省人民代表大会所制定的地方性法规规定与国家某部委制定的规章规定不一致，不能确定如何适用。在此情形下，下列处理办法中正确的是( )
　　A.由国务院决定在该地方适用部门规章 B.由全国人民代表大会决定在该地方是适用地方性法规还是适用部门规章 C.由最高人民法院通过司法解释加以决定 D.由国务院决定在该地方适用地方性法规，或者由国务院提请全国人民代表大会常务委员会裁决在该地方适用部门规章
　　【答案】D
　　1Z301013 建设法律、行政法规和相关法律的关系
　　1Z301020 建设工程法人制度
　　1Z301021 法人应具备的条件
　　1Z301022 法人在建设工程中的地位和作用
　　1Z301023 企业法人与项目经理部的关系
　　1Z301030 建设工程代理制度
　　1Z301031 代理的法律特征和主要种类
　　【例1】某施工单位法定代表人授权市场合约部经理赵某参加某工程招标活动，这个行为属于( )
　　(2007-2)
　　A.法定代理 B.委托代理 C.指定代理 D.表见代理
　　【答案】 B
　　1Z301032 建设工程代理行为的设立和终止
　　1Z301033 代理人和被代理人的权利、义务及法律责任
　　【例2】乙公司接受甲公司的委托，与丙公司签订了一份货物买卖合同。在履行合同过程中，由于甲对乙
　　的授权不明确，给丙公司造成了10万元的经济损失，那么丙公司要求赔偿损失的说法正确的是( )
　　A.丙公司只能向甲公司要求赔偿全部损失。 B.丙公司可以要求甲公司赔偿全部损失。
　　C.丙公司可以要求乙公司赔偿全部损失。 D.由于甲、乙公司有平摊损失的约定，丙公司只能要求甲乙各赔偿5万元。 E.丙公司可以要求甲赔偿7万元损失，乙赔偿3万元损
　　【答案】B C E
　　1Z301040 建设工程物权制度
　　1Z301041 物权的法律特征和主要种类
　　【例】根据《物权法》，建设用地使用权属于( )。(2010年第6题)
　　A. 所有权 B.用益物权 C.担保物权 D.留置权
　　【答案】B
　　1Z301042 土地所有权、建设用地使用权和地役权
　　【例】国有建设用地使用权的用益物权，可以采取( )方式设立。
　　A. 出租 B. 出让 C. 划拨 D. 抵押 E. 转让
　　【答案】BC
　　1Z301043 物权的设立、变更、转让、消灭和保护
　　【例】根据《物权法》规定，一般情况下动产物权的转让，自( )起发生效力。
　　A.买卖合同生效 B.转移登记 C.交付 D.买方占有
　　【答案】C
　　1Z301050 建设工程债权制度
　　1Z301051 债的基本法律关系
　　1Z301052 建设工程债的发生根据
　　【例】在建设项目施工中，施工单位与其他主体产生合同之债的情形有( )等。(2005-71)
　　A 施工单位与材料供应商订立合同 B施工现场的砖块坠落砸伤现场外的行人
　　C 施工单位将本应汇给甲单位的材料款汇入了乙单位帐号
　　D材料供应商向施工单位交付材料 E施工单位向材料供应商支付材料款
　　【答案】ADE
　　1Z301053 建设工程债的常见种类
　　1Z301060 建设工程知识产权制度
　　1Z301061 知识产权的法律特征
　　1Z301062 建设工程知识产权的常见种类
　　【例1】甲建设单位委托乙设计单位编制工程设计图纸，但未约定该设计著作权归属。乙设计单位注册建
　　筑师王某被指派负责该工程设计，则该工程设计图纸许可使用权归( )享有。
　　A.甲建设单位 B.乙设计单位 C.注册建筑师王某 D.甲、乙两单位共同
　　【答案】B
　　【例2】王某经长期研究发明了高粘度建筑涂料胶粉 ，日委托某专利事务所申请专利，3
　　月15日该专利事务所向国家专利局申请了专利，5月15日专利局将其专利公告，日授予王
　　某专利权。该专利权届满的期限是( )
　　A.日 B.日 C.日 D. 日
　　【答案】B
　　1Z301063 建设工程知识产权的保护
　　1Z301064 建设工程知识产权的法律责任
　　1Z301070 建设工程担保制度
　　1Z301071 担保与担保合同的规定
　　1Z301072 建设工程保证担保的方式和责任
　　【例1】甲乙双方签订买卖合同，丙为乙的债务提供保证，但保证合同中未约定保证方式及保证期间，下
　　列说法正确的是( )。(2009-21)
　　A.丙的保证方式为一般保证 B.保证期间与买卖合同的诉讼时效相同
　　C.如果甲在保证期间内未要求丙承担保证责任， 则丙免除保证责任
　　D.如果甲在保证期间内未经丙书面同意将主债权转让给丁，则丙不再承担保证责任
　　【答案】C
　　【例2】按照《担保法》的规定，可以作为保证人的是( )。(2009-39)
　　A.厂矿的职能部门 B.有限责任公司 C.政府机关 D.某高等学校
　　【答案】 B
　　1Z301073 抵押权、质权、留置权、定金的规定
　　【例1】承运人按运输合同约定将货物运输到指定地点后，托运人拒绝支付运输费用，承运人可以对相应的运输货物行使( )。(2010-53)
　　A.抵押权 B.质押权 C.抵销权 D.留置权
　　【答案】D
　　【例2】某项目勘察费用为40万元，合同中约定定金为10%，也约定了违约金为5万元，发包方尚未交付定金，但是承包方不能按合同约定履行合同，此时，承包方应支付给发包方( )万元。
　　A.4万元 B.5万元 C.8万元 D.9万元
　　【答案】B
　　【例3】甲与乙签订工程设计合同，合同约定设计费用为80万元，甲方向乙方支付16万元定金。合同订立
　　后，甲方实际向乙方支付了12万元定金，乙收取定金后拒不履行合同，则甲可以要求乙返还( )万元。(2005-55)
　　A. 12 B.24 C.16 D.32
　　【答案】B
　　【例4】根据《物权法》的相关规定，不得抵押的财产是( )。
　　A.正在建造的航空器 B.土地所有权 C.生产原材料 D.荒地承包经营权
　　【答案】B
　　1Z301080 建设工程保险制度
　　1Z301081 保险与保险索赔的规定
　　1Z301082 建设工程保险的主要种类和投保权益
　　1Z301090 建设工程法律责任制度
　　1Z301091 法律责任的基本种类和特征
　　1Z301092 建设工程民事责任的种类及承担方式
　　【例】下列工程施工过程中，属于侵权责任的情形有( )。(2010-99)
　　A.施工单位未按合同约定支付项目经理李某的奖金 B.施工单位违约造成供货商重大损失
　　C.工地的塔吊倒塌造成行人黄某被砸伤 D.施工单位将施工废料倒入邻近鱼塘造成大量鱼苗死亡
　　E.分包商在施工时操作不当造成公用供电设施损坏
　　【答案】CDE
　　1Z301093 建设工程行政责任的种类及承担方式
　　1Z301094 建设工程刑事责任的种类及承担方式
　　【例】某施工单位违反国家规定降低工程质量标准，造成6000万元直接经济损失，应当认定为( )
　　A.串通投标罪 B.工程重大安全事故罪 C.重大责任事故罪 D.重大劳动安全事故罪
　　【答案】 B
　　1Z302000 施工许可制度
　　1Z302010 建设工程施工许可制度
　　1Z302011 施工许可证和开工报告的适用范围
　　1Z302012 申请主体和法定批准条件
　　【例1】甲建设单位改建办公大楼，该工程由乙施工单位承建，根据《建筑法》关于施工许可证的有关规定，下列说法正确的有( )。
　　A.拆迁工作必须全部完成 B.应由甲向建设行政主管部门申请领取施工许可证
　　C.应由乙向建设行政主管部门申请领取施工许可证 D. 领取施工许可证前，建设资金必须全部到位
　　E.领取施工许可证前，该工程应有满足施工需要的施工图纸
　　【答案】B E
　　1Z302013 延期开工、核验和重新办理批准的规定
　　1Z302014 违法行为应承担的法律责任
　　【例 2】某工程项目，建设单位未取得施工许可证便擅自开工，经查建设资金未落实。依照《建筑法》的
　　规定，对此，正确的处理方式是( )。(2007-6)
　　A.责令改正，并处以罚款 B. 责令改正，可以处以罚款 C.责令停止施工，并处以罚款
　　D. 责令停止施工，可以处以罚款
　　【答案】D
　　1Z302020 施工企业从业资格制度
　　1Z302021 企业资质的法定条件和等级
　　【例】根据《建筑业企业资质管理规定》，关于我国建筑业企业资质的说法，错误的是( )。(2010年第8题)
　　A.建筑业企业资质分为施工总承包、专业承包和劳务分包三个序列
　　B.建筑业企业按照各自工程性质的技术特点，分别划分为若干资质类别
　　C.各资质类别按照各自规定的条件划分为若干等级
　　D.房屋建筑工程施工总承包企业资质分为特级、一级、二级三个等级
　　【答案】 D
　　1Z302022 禁止无资质或越级承揽工程的规定
　　1Z302023 禁止以他企业或他企业以本企业名义承揽工程的规定
　　1Z302024 违法行为应承担的法律责任
　　1Z302030 建造师注册执业制度
　　1Z302031 建设工程专业人员执业资格的准入管理
　　1Z302032 建造师考试和注册的规定
　　【例1】有五位先生通过了建造师执业资格考试，目前打算申请注册。下列情形中不予注册的有( )。(2009-77)
　　A.李先生三年前担任工长时，由于偷工减料导致了安全生产事故而受到刑事处罚
　　B.赵先生就职于工商行政主管部门，希望能利用业余时间从事施工管理工作
　　C.王先生由于业务水平高，同时受聘于两家施工企业，申请在这两个单位分别注册 D.周先生拖欠农民工工资
　　E.张先生由于在今年的施工过程中擅自修改图纸而受到了处分
　　【答案】ABC
　　1Z302033 建造师受聘单位和执业岗位范围
　　1Z302034 建造师的基本权利和义务
　　【例2】注册建造师享有的权利有( )
　　A.使用注册建造师名称 B.遵守法律、法规和有关规定 C.在本人执业活动中形成的文件上签字并加盖执业印章
　　D.保管和使用本人注册证书、执业印章 E.获得相应的劳动报酬
　　【答案】 ACDE
　　1Z302035 违法行为应承担的法律责任
　　1Z303000 建设工程发承包制度
　　1Z303010 建设工程招投标制度
　　1Z303011 建设工程必须招标的范围、规模和招标方式
　　【例】下面关于项目招标的说法错误的是( ) (2009-94)。
　　A.施工单项合同估算价在200万元人民币以上的项目必须招标 B.个人投资的项目不需要招标
　　C.施工主要技术采用特定专利的项目可以招标 D.涉及到公众安全的项目必须招标
　　E.符合工程招标范围，重要材料采购单项合同估算价在100万元人民币以上的项目必须招标
　　【答案】ABD
　　【例】下列建设项目中，可以不招标的是( ) (2010-30)
　　A.个人捐资的教育项目中合同估算价为80 万元的监理合同
　　B.外商投资的供水项目中合同估算价为1000 万元的施工合同
　　C.使用财政预算资金的体育项目中合同估算价为80万元的材料采购合同
　　D.上市公司投资的商品房项目中合同估算价为500万元的材料采购合同
　　【答案】C
　　1Z303012 招标基本程序和禁止肢解发包的规定
　　【例1】某建设项目递交投标文件的截止时间为日上午9点，某投标人由于交通拥堵于2008年3
　　月1日上午9点5分将投标文件送达，开标当时的正确做法是( )。
　　A.招标人不予受理，该投标文件作为无效标书处理 B.经招标办审查批准后，该投标有效，可以进入开标程序
　　C.经其他全部投标人过半数同意，该投标可以进入开标程序 D.由评标委员会按废标处理
　　【答案】A
　　【例2】《招标投标法》规定，投标文件有下列情形，招标人不予受理( )。(2004-77)
　　A. 逾期送达的 B. 未送达指定地点的 C. 未按规定格式填写的 D. 无单位盖章并无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的 E. 未按招标文件要求密封的
　　【答案】ABE
　　【例3】某港口建设项目向社会公开招标，招标文件中明确规定提交投标文件的截止时间为 日上午9点，则下列说法正确的有( )。
　　A.开标时间为日上午9点至日上午9点之间
　　B.开标由该市建设行政主管部门主持 C.邀请所有投标人参加开标会
　　D.开标时，由投标人当众检查投标文件的密封情况
　　E.招标人对日上午9点15分送达的投标文件不予受理
　　【答案】C D E
　　【例4】某建设项目招标，评标委员会由二位招标人代表和三名技术，经济等方面的专家组成，这一组成不符合《招标投标法》的规定，则下列关于评标委员会重新组成的作法中，正确的有( )
　　A、减少一名招标人代表，专家不再增加 B、减少一名招标人代表，再从专家库中抽取一名专家
　　C、不减少招标人代表，再从专家库中抽取一名专家 D、不减少招标人代表，再从专家库中抽取二名专家
　　E、不减少招标人代表，再从专家库中抽取三名专家
　　【答案】 BD
　　【例5】 在项目评标委员会的成员中，无须回避的是( )
　　A.投标人主要负责人的近亲属 B.项目主管部门的人员 C.项目行政监督部门的人员 D.招标人代表
　　【答案】D
　　【例6】某招标人日向中标人发出了中标通知书，根据相关法律规定，招标人和投标人应在
　　( )前按照招标文件和中标人的投标文件立书面合同。(2005-12)
　　A 日 B 日 C日 D 日
　　【答案】B
　　【例7】关于招标代理机构的说法，正确的有( )。(2010-89)
　　A.招标代理机构是社会中介组织 B.未经招标人同意，招标代理机构不得向他人转让代理业务
　　C.工程招标代理机构可以参与同一招标工程的投标 D.工程招标代理机构不得与招标工程的投标人有利
　　益关系 E.由评标委员会指定招标代理机构
　　【答案】ABD
　　1Z303013 投标文件的法定要求和投标保证金
　　【例1】在某项目的招投标中，甲公司依法提交了投标文件后，由于报价失误准备修改投标文件，以下关于此事的表述正确的是( )
　　A.经招标人同意可以修改 B.在招标文件要求提交投标文件截止时间前，可以自由修改
　　C.在招标文件要求提交投标文件截止时间前，可以修改，但不得修改其中的实质性内容
　　D.甲公司可以在法定期限内口头通知招标人对投标文件的修改
　　【答案】 B
　　【例2】根据招标投标相关法律规定，在投标有效期结束前，由于出现特殊情况，招标人要求投标人延长
　　投标有效期时，( )。(2009-8)
　　A.投标人不得拒绝延长，并不得收回其投标保证金 B.投标人可以拒绝延长，并有权收回其投标保证金
　　C.投标人不得拒绝延长，但可以收回其投标保证金 D.投标人可以拒绝延长，但无权收回其投标保证金
　　【答案】 B
　　【例3】根据《工程建设项目施工招标投标办法》，关于投标保证金的说法，正确的是( )。(2010-49)
　　A.投标保证金最高不得超过50 万元 B.招标人发了中标通知书，投标保证金的有效期自动终止
　　C.投标保证金不得采用银行保函方式 D.中标人拒绝签订施工合同时，招标人有权没收其投标保证金
　　【答案】D
　　【例4】某项目招标中，招标文件要求投标人提交投标保证金，招标过程中，招标人有权没收投标保证金的情形有( )(2007-75)
　　A、投标人在投标有效期内撤回投标文件 B、投标人在开标前撤回投标文件 C、中标人拒绝提交履约保证金
　　D、投标人拒绝招标人延长投标有效期要求 E、中标人拒绝签订合同
　　【答案】ACE
　　1Z303014 禁止投标人实施不正当竞争行为规定
　　【例9】在某大型基础设施工程的招标活动中，存在下述现象，其中属于投标人与招标人串通投标的行为有( )。(2005-75)
　　A、招标人组织投标人踏勘项目现场 B、投标人向其中的某投标人透露标底 C、招标人在开标前，开启了标书，并将投标情况透露给了某投标人 D、招标人与投标人商定，在招标投标时压低标价，中标后在给投标人一定的额外补偿 E、招标人在要求某投标人就其投标文件澄清时，故
　　意作引导性提问，促使其中标
　　【答案】BCDE
　　1Z303015 联合体投标
　　【例1】甲、乙两个施工单位组成联合体投标，双方约定，如因施工质量问题导致建设单位索赔，各自承担索赔额的50%。施工过程中建设单位确因质量原因索赔12万元，则下列关于此索赔和赔偿责任承担的说法中，正确的有( )(2007-73)
　　A、如甲无过错，则其有权拒绝先行赔付 B、建设单位可直接要求甲承担12万元
　　C、建设单位可直接要求乙承担12万元 D、建设单位应当要求质量缺陷的过错方承担主要责任
　　E、先行赔付的一方，有权就超出50%的部分向另一方追偿
　　【答案】BCE
　　【例2】 在甲公司作为招标人的办公大楼招标中，乙、丙、丁三家建筑公司决定组成联合体进行投标，以下做法错误的是( )
　　A.甲公司不允许此三家公司组成联合体 B.乙、丙、丁三家虽组成联合体，但仍是以三个投标人身份共同投标
　　C.乙公司不具备承建该工程的资质，但可以与符合资质等级要求的丙、丁组成联合体
　　D.乙、丙、丁组成联合体后不得再以自己的名义单独投标 E.乙、丙、丁就中标项目对甲承担按份责任
　　【答案】A B C E
　　1Z303016 中标的法定条件
　　1Z303017 违法行为应承担的法律责任
　　【例】建设工程项目招标中，中标人拒绝与招标人订立合同。中标人提交的投标保证金是2万元，拒签合同的行为给招标人造成2.5万元的损失。则招标人有权( )。(2006-66)
　　A 没收招标保证金，但无权主张保证金以外的赔偿 B没收投标保证金，且有权主张保证金以外的0.5万元损失
　　C没收投标保证金，且有权主张保证金以外的2.5万元损失 D向法院诉讼要求赔偿，但不得自行没收投标保金
　　【答案】B
　　1Z303010 建设工程承包制度
　　1Z303021 建设工程总承包的规定
　　1Z303022 建设工程共同承包的规定
　　【例】某建筑公司与某安装公司共同承包工程，并约定质量缺陷引起的赔偿责任由双方各自承担50%。施工中由于安装公司技术问题导致质量缺陷，造成工程20万元损失，则以下说法正确的是( )。
　　A.建设单位可以向建筑公司索赔20万元 B.建设单位只能向安装公司索赔20万元
　　C.建设单位只能向建筑公司和安装公司分别索赔l0万元 D.建设单位不可以向安装公司索赔20万
　　【答案】A
　　1Z303023 建设工程分包的规定
　　【例】 甲施工单位(总包单位)将部分非主体工程分包给具有相应资质条件的乙施工单位，且已征得建设单位同意。下面关于该分包行为的说法正确的是( )
　　A.甲必须向上级主管部门批准备案 B.甲就分包工程质量和安全对建设单位承担连带责
　　C.乙应按照分包合同的约定对甲负责 D.建设单位必须与乙重新签订分包合同
　　E.建设单位必须重新为分包工程办理施工许可证
　　【答案】B C
　　1Z303024 违法行为应承担的法律责任
　　1Z303030 建筑市场信用体系建设
　　1Z303031 建筑市场诚信行为信息的分类
　　1Z303032 建筑市场施工主体不良行为记录认定标准
　　1Z303033 建筑市场诚信行为的公布和奖惩机制
　　1Z303034 建筑市场主体诚信评价的基本规定
　　1Z304000 建设工程合同和劳动合同法律制度
　　1Z304010 建设工程合同制度
　　1Z304011 合同的法律特征和订立原则
　　【例1】 某施工企业于2000 年承建某单位办公楼， 2001年4月竣工验收合格并交付使用，2006年5月， 甲致函该单位，说明屋面防水保修期满及以后使用维护的注意事项。此事体现合同法的( )原则。
　　A.公平 B.自愿 C.诚实信用 D.维护公共利
　　【答案】C
　　【例2】 根据不同的分类标准，建设工程施工合同属于( )。(2009-27)
　　A.有名合同，双务合同，有偿合同 B.有名合同，双务合同，不要式合同
　　C.无名合同，单务合同，要式合同 D.有名合同，单务合同，要式合同
　　【答案】A
　　1Z304012 合同的要约与承诺
　　【例1】 甲公司向乙公司发出要约，出售一批建筑材料。要约发出后，甲公司因进货渠道发生困难而拟撤回要约。甲公司撤回要约的通知应当( )到达乙公司。
　　A.在要约到达乙公司之前 B.与要约同时 C.在乙公司发出承诺前 D.在乙公司发出承诺的同时 E.在乙公司发出承诺后
　　【答案】A B
　　【例2】承包商为追赶工期，向水泥厂紧急发函要求按市场价格订购200t42.5级硅酸盐水泥，并要求3日内运抵施工现场。则承包商的订购行为( )。
　　A.属于要约邀请，随时可以撤销 B.属于要约，在水泥运抵施工现场前可以撤回
　　C.属于要约，在水泥运抵施工现场前可以撤销 D.属于要约，而且不可撤销
　　【答案】D
　　【例3】建设单位按照与施工单位订立的施工合同， 负责电梯设备的采购，于是建设单位向电梯生产厂家发函要求购买两部电梯。电梯厂回函表示“其中一部可以按要求期限交付，另一部则需要延期10日方能交付”。电梯厂的回函属于( )
　　A.要约邀请 B.要约撤销 C.承诺 D.新要约
　　【答案】D
　　【例4】甲建筑公司收到了某水泥厂寄发的价目表但无其他内容。甲按标明价格提出订购1000吨某型号水泥，并附上主要合同条款，却被告知因原材料价格上涨故原来的价格不再适用，要采用提价后的新价格，则下列说法正确的是( )。
　　A.水泥厂的价目表属于要约邀请 B.甲建筑公司的订购表示属于要约
　　C.水泥厂的价目表属于要约 D.水泥厂新报价属于承诺 E.水泥厂新报价属于新要约
　　【答案】 A B E
　　【例5】甲商场向乙企业发出采购100台电冰箱的要约，乙于5月1日寄出承诺信件，5月8日信件寄至甲商场，时逢其总经理外出，5月9日总经理知悉了该信内容，遂于5月10日电传告知乙收到承诺。该承诺何时生效?
　　A.5月1日 B.5月8日 C.5月9日 D.5月10日
　　【答案】 B
　　1Z304013 建设工程施工合同的法定形式和内容
　　1Z304014 建设工程工期和支付价款的规定
　　【例1】某施工合同约定承包人对基础工程垫资施工，发包人对垫付资金按银行贷款利率2倍支付利息，后发包人未按合同约定支付垫资利息，承包人诉至法院，则人民法院对垫资利息的处理，则( )
　　A.予以追缴 B.不予支持 C.按合同约定支付 D.只支持按银行同类贷款利率的利息
　　【答案】D
　　【例2】施工单位与建设单位签订施工合同，约定施工单位垫资20%，但没有约定垫资利息。后施工单位向人民法院提起诉讼，请求建设单位支付垫资利息。对施工单位的请求，人民法院正确的做法是( )。(2010-44)
　　A.尽管未约定利息，施工单位要求按中国人民银行发布的同期同类贷款利率支付垫资利息，应予支持
　　B.由于垫资行为违法，施工单位要求返还垫资，不予支持
　　C.尽管未约定利息，施工单位要求按低于中国人民银行发布的同期同类贷款利率支付垫资利息， 应予支持
　　D.由于未约定利息，施工单位要求支付垫资利息，不予支持
　　【答案】D
　　【例3】某建设工程合同约定，“工程通过竣工验后2个月内，结清全部工程款”。日工程通过竣工验收，10月10日承包人提交竣工结算文件，10月20日承包人将工程移交发包人，但发包人一直未支付工程余款。日，承包人将发包人起诉至人民法院，要求其支付工程欠款及利息。则利息起算日应为( )
　　A、日 B、日 C、日 D、日
　　【答案】C
　　【例4】建设工程优先受偿权发包人将在建工程抵押给银行贷款，后因发包人经营状况不佳而无力还贷及支付工程款，则下列关于承包人权利的说法中，正确的是( )
　　A.承包人可申请人民法院将该工程拍卖 B.承包人无权就该工程的拍卖款优先于银行受偿
　　C. 承包人可直接拍卖该工程 D.承包人可不申请拍卖，而直接与发包人协商将工程折价
　　E.承包人因发包人违约造成的损失，可在工程拍卖所得中扣除
　　【答案】 A D
　　1Z304015 建设工程赔偿损失的规定
　　1Z304016 无效合同和效力待定合同的规定
　　【例1】某建设单位与甲公司签订一份施工合同，约定由甲公司为其承建某工程。甲公司又于乙公司签订
　　一份施工合同，约定由乙公司承建该工程主体部分。则甲公司与乙公司签订的合同为( )
　　A.转包合同，合同有效 B.转包合同 ，合同无效 C.分包合同，合同有效 D.分包合同，合同无效
　　【答案】 D
　　【例2】下列选项中，属于无效合同的有( )。
　　A.供应商欺诈施工单位签订的采购合同 B.村委会负责人为获得回扣与施工单位高价签订的村内道路施工合同
　　C.施工单位将工程转包给他人签订的转包合同 D.分包商擅自将发包人供应的钢筋变卖签订的买卖合同
　　E.施工单位与房地产开发商签订的垫资施工合同
　　【答案】 BC
　　【例3】甲公司将其塔吊租给乙公司使用，乙公司却将塔吊卖给丙公司。依据《合同法》规定，乙公司与丙公司的塔吊买卖合同属于( )
　　A.无效 B.可撤销 C.效力待定 D.可变更
　　【答案】 C
　　【例4】根据招标投标相关法律和司法解释，下列施工合同中，属于无效合同的是( )。(2010-94)
　　A.建设单位直接与专业施工单位签订的合同 B.未经发包人同意，承包人将部分非主体工程分包给具有相应资质的施工单位的合同 C.承包人将其承包的工程全部分包给其他有资质的承包人的合同
　　D.投标人串通投标中标后与招标人签订的合同 E.招标文件中明确要求投标人垫资并据此与中标人签订的合同
　　【答案】BCD
　　1Z304017 合同的履行、变更、转让、撤销和终止
　　【例1】依据《合同法》对合同变更的规定，以下表述中正确的是( )。
　　A.不论采用何种形式订立的合同，履行期间当事人通过协商均可变更合同约定的内容
　　B.采用范本订立的合同，履行期间不允许变更合同约定的内容
　　C.采用格式合同的，履行期间不允许变更合同约定的内容
　　D.采用竞争性招标方式订立的合同，履行期间不允许变更合同约定的内容
　　【答案】 A
　　【例2】某施工合同约定质量标准为合格，监理工程师在巡视时要求承包人“把活做得更细些，到时不会少了你们的”。于是项目经理在施工中提高了质量标准，因此增加了费用，则该笔费用应由( )承担。
　　A.发包人 B.承包人 C.监理工程师 D.承包人和发包人共同
　　【答案】B
　　【例3】 根据我国法律规定，下列合同转让行为无效的是( )。
　　A.甲将中标的某项目全部转让给乙施工单位 B.甲将自己对乙单位的一笔债务部分转让给丙公司，随后通知乙单位 C.甲将中标的某项目的劳务作业全部分包给具有相应资质的丁企业 D.甲不顾合同约定的不得转让债权条款，将自己对乙单位的一笔债权转让给丙公司 E.甲将自己对乙单位的一笔债权转让给丙公司， 随后通知乙单位
　　【答案】 A B D
　　【例4】根据《合同法》的规定，下列情形中，权利人不享有法定解除权的是( )
　　A.运输建材的货车途中遭遇洪水，货物全部变质 B.施工过程中，承包人不满工程师的指令，将全部工
　　人和施工机械撤离现场 C.发包人拒不支付工程款，双方又不能达成延期付款协议
　　D.施工单位夜间施工扰民，被行政主管部门责令停工，致使工期延误
　　【答案】D
　　【例5】 某工程在9月10日发生了地震灾害迫使承包人停止施工。9月l5日发包人与承包人共同检查工程的损害程度，并一致认为损害程度严重，需要拆除重建。9月17日发包人将依法单方解除合同的通知送达承包人，9月18日发包人接到承包人同意解除合同的回复。依据《合同法》的规定，该施工合同解除的时间应为( )。
　　A.9月10日 B.9月15日 C.9月17日 D.9月18日
　　【答案】 C
　　【例6】施工合同可撤销的情形有( )
　　A.在订立施工合同时显失公平 B.施工单位以欺诈手段订立，且损害了国家利益
　　C.违反了《建筑法》的强制性规定 D.订立合同时，建设单位存在重大误解 E.损害社会公共利益
　　【答案】 A D
　　【例7】施工单位由于重大误解，在订立买卖合同时将想购买的A型钢材误写为买B型钢材，则施工单位( )
　　A、只能按购买A型钢材履行合同 B、应按效力待定处理该合同 C、可以要求变更为按购买B型钢材履行合同
　　D、可以要求撤消该合同 E、可以要求确认该合同无效
　　【答案】CD
　　【例7】某施工合同因承包人重大误解而属于可撤销合同时，则下列表述错误的是( )。
　　A.承包人可申请法院撤销合同 B.承包人可放弃撤销权继续认可该合同
　　C.承包人放弃撤销权后发包人享有该权利 D.承包人享有撤销权而发包人不享有该权利
　　【答案】 C
　　【例8】合同被仲裁机构裁决撤销后，追究合同相对人应承担责任的起始时间是从( )之日开始。
　　A.合同订立 B.合同开始履行 C.一方向仲裁机构申请撤销合同 D.仲裁机构裁定为可撤销合同
　　【答案】 A
　　1Z304018 违约责任及违约责任的免除
　　【例1】施工单位因违反施工合同而支付违约金后， 建设单位仍要求其继续履行合同，则施工单位应( )
　　A.拒绝履行 B.继续履行 C.缓期履行 D.要求对方支付一定费用后履行
　　【答案】B
　　【例2】施工企业和材料供应商订立的合同中约定“任何一方不能履行合同须承担违约金3万元，发生争端
　　由某仲裁机构解决”。现供应商延期交货给施工企业造成的损失为4.5万元，则施工企业为最大限度维护自身利益，应( )
　　A.向某仲裁机构请求供应商支付4.5万元 B. 向某仲裁机构请求供应商支付3万元
　　C.直接要求供应商支付7.5万元 D.直接要求供应商支付3万元
　　【答案】A
　　【例3】关于违约金条款的适用，下列说法正确的有( )。
　　A.约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加
　　B.违约方支付迟延履行违约金后，另一方仍有权要求其继续履行
　　C.当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金条款或定金条款
　　D.当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以同时适用违约金条款及定金条款
　　E.约定的违约金高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构按实际损失金额调减
　　【答案】A B C
　　【例4】依据《合同法》的违约责任承担原则，发包人可以不赔偿承包人损失的情况是( )。
　　A. 建设资金未能按计划到位的施工暂停 B.发包人改变项目建设方案的工程停建
　　C.传染病流行导致施工暂停 D.征地拆迁工作不顺利导致施工现场移交延误
　　【答案】 C
　　【例5】在施工合同履行过程中，当事人一方可以免除违约责任的情形是( )。
　　A.因为建设单位拖延提供图纸，导致建筑公司未能按合同约定时间开工
　　B.因为建筑公司自有设备损坏，导致工期拖延 C.因为发生洪灾，建筑公司无法在合同约定的工期内竣工
　　D.因为三通一平工期拖延，建设单位不能在合同约定的时间内提供施工场地
　　【答案】C
　　1Z304019 建设工程合同示范文本的使用与法律地位
　　1Z304020 劳动合同及劳动关系制度
　　1Z304021 劳动合同订立的规定
　　1Z304022 劳动合同的履行、变更、解除和终止
　　【例1】王某应聘到某施工单位，双方于4月15日签订为期3年的劳动合同，其中约定试用期3个月，次日合
　　同开始履行。7月18日，王某拟解除劳动合同，则( )
　　A.必须取得用人单位同意 B.口头通知用人单位即可 C.应提前30日以书面形式通知用人单位
　　D.应报请劳动行政主管部门同意后以书面形式通知用人单位
　　【答案】C
　　【例2】某市的一家建筑工程公司准备实施经济性裁员，那么，依据《劳动法》的规定，在下列人员中， 该建筑工程公司不得与其解除劳动合同的是( )
　　A.女职工李某，正在家中休产假 B.会计刘某，非因公负伤，正在住院还未痊愈
　　C.职工谢某，因失职造成公司损失10多万元，现停职在家 D.工程师吕某，因患职业病丧失劳动能力，一直卧床在家 E.司机于某，因盗窃罪被法院判处有期徒刑5年
　　【答案】 A B D
　　1Z304023 合法用工方式与违法用工模式的规定
　　1Z304024 劳动保护的规定
　　【例1】小刚未满17岁即应聘于某施工单位，下列关于此事说法正确的是( )。
　　A.小刚未成年，签订劳动合同属于无效劳动合同 B.因为是临时工作，可以不签劳动合同
　　C.不得安排小刚从事有毒有害的劳动 D.可以安排小刚从事有毒有害的劳动，但必须保证安全
　　【答案】 C
　　【例2】某单位生产过程中，有如下具体安排，其中不符合《劳动法》劳动保护规定的有( )
　　A.安排女工赵某在从事有毒有害作业 B.安排怀孕6个月的女工钱某从事夜班工作
　　C.批准女工孙某只能休产假120天 D.安排17岁的李某担任矿井安检员
　　【答案】D
　　1Z304025 劳动争议的解决
　　1Z304026 工伤处理的规定
　　1Z304027 违法行为应承担的法律责任
　　1Z304030 相关合同
　　1Z304031 承揽合同的法律规定
　　【例】某工程项目建设过程中，发包人与机械厂签订了加工非标准的大型管道叉管的合同，并提供了制作
　　叉管的钢板。根据《合同法》，该合同属于( )合同。(2010-48)
　　A.施工承包 B.承揽 C.信托 D.委托
　　【答案】B
　　1Z304032 买卖合同的法律规定
　　1Z304033 借款合同的法律规定
　　【例】某施工单位的工人张某向李某借款，则下列关于该借款合同的说法，错误的有( )(2007-96)
　　A、应以书面方式订立 B、如果未约定利息，应按银行同类贷款利息计算
　　C、利率不得低于银行同类贷款利率 D、利率最高不得超过银行同类贷款利率的4倍
　　E、除非利率低于银行同类贷款利率，否则不得按复利计息
　　【答案】ABCE
　　1Z304034 租赁合同的法律规定
　　【例1】某工程需租用钢管，双方约定租赁期限为8个月，则下列关于该租赁合同的说法，错误的是( )
　　A.应以书面方式订立 B.若以口头方式订立，则租赁期视为6个月
　　C.若以口头方式订立，出租人可随时解除合同 D.若以口头方式订立，承租人可随时解除合同
　　【答案】B
　　1Z304035 融资租赁合同的法律规定
　　1Z304036 运输合同的法律规定
　　1Z304037 仓储合同的法律规定
　　1Z304038 委托合同的法律规定
　　1Z305000 建设工程施工环境保护制度
　　1Z305010 施工现场环境保护制度
　　1Z305011 施工现场噪声污染防治的规定
　　【例】 在市区施工产生环境噪声污染的下列情形中，可以在夜间进行施工作业而不需要有关主管部门证明的是( )。
　　A.混凝土连续浇筑 B.特殊需要必须连续作业 C.自来水管道爆裂抢修 D.由于施工单位计划向国庆献礼而抢进度的施工 E.路面塌陷抢修
　　【答案】ACE
　　1Z305012 施工现场废气、废水污染防治的规定
　　1Z305013 施工现场固体废物污染防治的规定
　　1Z305014 违法行为应承担的法律责任
　　1Z305020 施工节约能源制度
　　1Z305021 施工合理使用与节约能源的规定
　　1Z305022 施工节能技术进步和激励措施的规定
　　1Z305023 违法行为应承担的法律责任
　　1Z305030 施工文物保护制度
　　1Z305031 受国家保护的文物范围
　　1Z305032 在文物保护单位保护范围和建设控制地带施工的规定
　　1Z305033 施工发现文物报告和保护的规定
　　1Z305034 违法行为应承担的法律责任
　　1Z306000 建设工程安全生产法律制度
　　1Z306010 施工安全生产许可制度
　　1Z306011 申请领取安全生产许可证的条件
　　【例1】某施工单位申领建筑施工企业安全生产许可证时，根据我国《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，应具备经建设行政主管或其他有关部门考核合格的人员包括( )。
　　A.应急救援人员 B.单位主要负责人 C.从业人员 D.安全生产管理人员 E.特种作业人员
　　【答案】 B D
　　1Z306012 安全生产许可证有效期和政府监管的规定
　　【例2】某施工企业于日取得安全生产许可证，该许可证至( )届满。
　　A.日 B.日 C.日 D.日
　　【答案】B
　　【例3】根据《安全生产许可证条例》规定，企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生( )事故的，安全生产许可证有效期届满时，经原发证管理机关同意，不再审查，安全生产许可证有效期延期3年。
　　A.安全 B.重大死亡 C.死亡 D.重伤
　　【答案】C
　　1Z306013 违法行为应承担的法律责任
　　1Z306020 施工安全生产责任和安全生产教育培训制度
　　1Z306021 施工单位的安全生产责任
　　1Z306022 施工项目负责人的安全生产责任
　　【例8】 根据《建设工程安全生产管理条例》，施工项目经理的安全职责有( )
　　A. 应当制定安全生产规章制度 B.落实安全生产责任制 C. 确保安全生产费用的有效使用
　　D. 保证安全生产条件所需资金的投入 E. 及时、如实报告生产安全事故
　　【答案】BCE
　　1Z306023 施工总承包和分包单位的安全生产责任
　　【例6】总承包单位将其承揽的工程依法分包给专业承包单位。工程主体结构施工过程中发生了生产安全事故，专业承包单位由此开始怀疑总承包单位的管理能力，并一再违反总承包单位的安全管理指令，导致发生重大生产安全事故，则关于本工程的安全生产管理，下列说法中，正确的有( )
　　A.总承包单位对施工现场的安全生产负总责 B.专业承包单位应服从总承包单位的安全生产管理
　　C.总承包单位与专业承包单位对全部安全生产事故承担连带责任
　　D.专业承包单位对该重大安全生产事故承担主要责任
　　E.分包合同应明确双方的安全生产方面的权利与义务
　　【答案】A B D E
　　1Z306024 施工作业人员安全生产的权利和义务
　　【例】王某发现吊装预制构件欲脱落，拒绝继续作业并迅速躲避。王某的行为是行使法律赋予的( )。
　　A.正当防卫权 B.紧急避险权 C.拒绝权 D.知情权
　　【答案】 B
　　【例2】大学生张某暑假到某工地打工，项目负责人曾与民工王某口头商定，不管出现任何事故，公司最多赔付5000元。后在施工中，由于王某疏忽致使扣件坠落，砸伤了张某，花去医疗费7000元。下述说法正确的是( )。
　　A.公司最多赔偿5000元 B.张某应要求王某赔偿 C.公司应赔偿医疗费7000元 D.公司应赔偿6000元医疗费，另1000元由张某赔偿
　　【答案】 C
　　【例3】根据《安全生产法》的规定，下列关于施工单位从业人员应承担的安全生产义务的说法中，正确的是( )
　　A. 遵守安全操作规程 B. 支付安全培训费用 C. 提高安全生产技能 D.购买劳保用品 E.报告事故隐患
　　【答案】 ACE
　　1Z306025 施工管理人员、作业人员安全生产教育培训的规定
　　【例】根据《建设工程安全生产管理条例》规定，必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业的人员有( )。
　　A.垂直运输机械作业人员 B.安装拆卸工 C.爆破作业人员 D.起重信号工 E.钢筋工
　　【答案】 A B C D
　　1Z306026 违法行为应承担的法律责任
　　1Z306030 施工现场安全防护制度
　　1Z306031 编制安全技术措施、专项施工方案和安全技术交底的规定
　　【例】 起重吊装工程是一个危险性工程，对于起重吊装工程的说法不正确的是( )
　　A.施工单位应该在施工组织设计中编制安全技术措施 B.需要编制专项施工方案，并附安全验算结果
　　C.经专职安全管理人员签字后实施 D.由专职安全管理人员进行现场监督
　　【答案】C
　　1Z306032施工现场安全防护的规定
　　【例】建筑安全监督机构在检查施工现场时，发现某施工单位在没有竣工的建筑物设置员工集体宿舍，下列表述正确的是施工单位( )
　　A.经工程所在地建设安全监督机构同意，可以继续使用 B.经工程所在地建设行政主管部门同意，可以继续使用 C.必须迁出 D.经工程所在地质量监督机构同意，可以继续使用
　　【答案】C
　　【例3】施工单位应当组织专家进行论证、审查的工程是( )。
　　A. 脚手架工程 B.爆破工程 C.模板工程 D.地下暗挖工程
　　【答案】D
　　【例4】下列关于脚手架工程表述正确的有( )
　　A.登高架设作业人员须取得特种操作资格证书后，方可上岗 B.登高架设作业人员经过企业的安全教育培训合格后，即可上岗 C.脚手架工程应编制专项施工方案，并附具安全验算
　　D.脚手架工程的施工方案必须经专家论证 E.脚手架工程的施工方案经总监理工程师签字即可实施
　　【答案】 A C
　　1Z306033 施工现场消防安全职责和应采取的消防安全措施
　　1Z306034办理意外伤害保险的规定
　　1Z306035 违法行为应承担的法律责任
　　1Z306040 施工安全事故的应急救援与调查处理
　　1Z306041 生产安全事故的等级划分标准
　　1Z306042 施工生产安全事故应急救援的规定
　　1Z306043 施工生产安全事故报告及采取相应措施的规定
　　1Z306044 违法行为应承担的法律责任
　　1Z306050 建设单位和相关单位的建设工程安全责任制度
　　1Z306051 建设单位相关的安全责任
　　【例1】某开发商拟拆除某商场，已经办理拆迁许可证，按照法律规定，还应当将( )资料报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门备案：
　　A.施工单位资质等级证明; B.拟拆除建筑物、构筑物及可能危及毗邻建筑的说明;
　　C.拆迁安置补偿方案 D.拆除施工组织方案; E.供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料
　　【答案】 A B D
　　【例2】按照《建设工程安全生产管理条例》的规定， ( )不属于建设单位安全责任范围。
　　A.向建设行政主管部门提供安全施工措施资料 B.向施工单位提供准确的地下管线资料
　　C.对拆除工程进行备案 D.为施工现场从事特种作业的施工人员提供安全保障
　　【答案】D
　　1Z306052 勘察、设计单位相关的安全责任
　　1Z306053 工程监理、检验验测单位相关的安全责任
　　【例1】《建设工程安全生产管理条例》规定，不属于监理单位安全生产管理责任和义务的是( )。
　　A. 编制安全技术措施及专项施工方案 B.审查安全技术措施及专项施工方案
　　C.报告安全生产事故隐患 D.承担建设工程安全生产监理责任
　　【答案】A
　　【例2 】监理工程师张某在监督现场安全时，发现一脚手架连墙件设置数量不够，致使该部分严重变形， 于是要求施工单位停工整改，施工单位以工期太紧为由拒不整改，也不停止施工。此时，张某的正确作法是立即( )。
　　A. 对施工单位处以罚款 B.扣留施工单位安全许可证 C.报告建设单位 D.报告主管部门
　　【答案】D
　　【例3】 工程监理单位在实施施工监理过程中，发安全事故隐患，其能够采取的措施有( )。
　　A.罚款 B.要求施工单位整改 C.要求施工单位暂时停工 D.要求施工单位停业整顿 E.向有关主管部门报告
　　【答案】B C E
　　【例4】 以下各项中，属于监理单位主要安全责任的是( )。
　　A.组织专家论证、审查深基坑专项施工方案 B.施工单位拒不整改安全隐患时，及时向有关主管部门报告
　　C.申领施工许可证时，提供建设工程有关安全施工措施的资料 D.提出保障施工作业人员安全和预防生产安全
　　事故的措施建议
　　【答案】 B
　　1Z306054 机械设备等单位相关的安全责任
　　【例】某施工单位拟租赁一家设备公司的塔吊，依照《建设工程安全生产管理条理》，设备公司应当出具塔吊的( )
　　A.发票 B.原始合同 C.检测合格证明 D.生产许可证 E.产品合格证
　　【答案】 C D E
　　1Z306055政府部门安全监督管理的相关规定安全生产监督检查人员的职权之一是( )。
　　A.财务报表审查权 B.责令紧急避险权 C.现场调解裁决权 D.设备物资检验权
　　【答案】B
　　1Z307000 建设工程质量管理法律制度
　　1Z307010 工程建设标准
　　1Z307011 工程建设标准的分类
　　1Z307012 工程建设强制性标准实施的规定
　　1Z307013 违法行为应承担的法律责任
　　1Z307020 施工单位的质量责任和义务
　　1Z307021 对施工质量负责和总分包单位的质量责任
　　1Z307022 按照工程设计图纸和施工技术标准施工的规定
　　【例1】 某施工单位于日签订施工合同，承建工程为六层砖混结构，七度抗震设防，施工图通过审批。工程于日开工建设。施工中技术人员发现图纸中有一处抗震设计差错，此时施工企业应( )
　　A.按原图纸继续施工 B.及时提出意见和建议 C.自行修改正确后施工 D.和监理工程师协商一致后，继续施工
　　【答案】 B
　　1Z307023 对建筑材料、设备等进行检验检测的规定
　　【例2】下列关于建筑材料检验的说法，正确的是( )
　　A.对建设单位提供的建筑材料，施工单位不必进行检验 B.检验合格的建筑材料未经总监理工程师签字，不得在工程上使用 C.施工单位应当对建筑材料进行检验 D.设计单位应当对推荐的建筑材料负责检验
　　【答案】 C
　　【例4】按照《建设工程质量管理条例》要求，施工单位必须按照工程设计要求、( )和合同约定对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检测，检验应当有书面记录和专人签字。
　　A.施工技术标准 B.总监理工程师的要求 C.监理单位的要求 D.建设行政主管部门的要求
　　【答案】A
　　【例5】施工人员对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料应当在( )的监督下现场取样并送检。
　　A.设计单位 B.工程质量监督机构 C.监理单位 D.施工企业质量管理部门
　　【答案】 C
　　1Z307024 施工质量检验和返修的规定
　　【例】某工程地下室柱子钢筋绑扎完成，准备浇筑混凝吐时，按《建设工程质量管理条例》要求，施工单位应通知建设单位和( )参加隐蔽验收。
　　A.建设行政主管部门 B.设计单位 C.建设工程质量监督机构 D.勘察单位
　　【答案】C
　　1Z307025 建立健全职工教育培训制度的规定
　　1Z307026 违法行为应承担的法律责任
　　1Z307030 建设单位及相关单位的质量责任和义务
　　1Z307031 建设单位相关的质量责任和义务
　　【例】建设单位拟装修其办公楼，其中涉及承重结构变动。则下列表述正确的有建设单位( )
　　A.将装修方案报有关主管部门批准后，方可施工 B.在委托原设计单位提出设计方案后，方可施工
　　C. 在委托相应资质等级单位提出设计方案后，方可施工 D.提出装修方案后，即可要求承包单位施工
　　E.可直接将装修任务发包给劳务公司
　　【答案】BC
　　1Z307032 勘察、设计单位相关的质量责任和义务
　　【例1】根据《建设工程质量管理条例》的规定，设计单位应当参与建设工程( )分析，并提出相应的技术处理方案。
　　A.工期延误 B.投资失控 C.质量事故 D.施工组织
　　【答案】C
　　【例2】下列关于设计单位质量责任和义务的说法， 正确的有( )
　　A 为了保证工程质量，设计单位必须在设计文件中指定建筑设备的生产厂家
　　B为了保证设计进度，设计单位可以将部分任务转包给其他设计单位
　　C设计单位在设计文件中选用的建筑设备，应当注明规格、型号、生产厂家
　　D有特殊要求的设备，设计单位可以指定生产厂家
　　E 设计单位应当就审查合格的施工图向施工单位说明
　　【答案】DE
　　1Z307033 工程监理单位相关的质量责任和义务
　　【例】依据《建设工程质量管理条例》的规定，下列行为需由总监理工程师签字认可的是( )
　　A.建设单位拨付工程款 B.施工单位实施隐蔽工程 C.商品混凝土应用于基础工程 D.大型非标构件进行吊装
　　【答案】A
　　1Z307034 政府部门工程质量监督管理的相关规定
　　【例】建设工程质量监督部门对某施工项目进行检查时，提出了若干检查要求，其中不属于质量监督部门职权范围的检查内容是( )。
　　A.要求出示施工项目经理和技术负责人的资格证书 B.要求提交质量保证体系和质量责任制度文件
　　C.抽查施工中主要建筑材料的质量 D.检查劳动合同履行及劳动保护情况
　　【答案】 D
　　1Z307040 建设工程竣工验收制度
　　1Z307041 竣工验收的主体和法定条件
　　【例】工程竣工验收应当具备的条件有( )
　　A.有完整的档案和施工管理资料 B.分包工程的质量必须优良 C.有施工单位签署的工程保修书
　　D.由勘察、设计、监理单位共同签署的质量合格文件 E.主要功能项目的抽查结果应符合《产品质量法》规定
　　【答案】AC
　　1Z307042 施工单位应提交的档案资料
　　1Z307043 规划、消防、节能、环保等验收的规定
　　1Z307044 竣工验收、质量争议的规定
　　1Z307045 竣工验收报告备案的规定
　　1Z307050 建设工程质量保修制度
　　1Z307051 质量保修书和最低保修期限的规定
　　建设工程质量保修制度
　　【例1】《建设工程质量管理条例》规定，建设工程质量保修期限应当由( )。
　　A.法律直接规定 B.发包人与承包人自主决定 C.法律规定和发承包人双方约定 D.发包人规定
　　【答案】 C
　　【例】 某项目的管道工程于日由建设单位组织有关各方对工程进行竣工验收，结论为合格。3月31日当地建筑工程质量监督机构为该工程办理了竣工验收备案手续。按照《建设工程质量管理条例》规定，该管道工程的最低保修期限截止日期是( )。
　　A.日 B.
日 C. 日 D.
　　【答案】 A
　　1Z307052 质量责任的损失赔偿
　　【例】某工程竣工验收合格后第11年内，部分梁板发生不同程度的断裂.经有相应资质的质量鉴定机构鉴定，确认断裂原因为混凝土施工养护不当致其强度不符合设计要求，则该质量缺陷应由( )
　　A、建设单位维修并承担维修费用 B、施工单位维修并承担维修费用 C、施工单位维修，设计单位承担维修费用
　　D、施工单位维修，混凝土供应单位承担维修费用
　　【答案】B
　　1Z307053 违法行为应承担的法律责任
　　1Z308000 解决建设工程纠纷法律制度
　　1Z308010 解决工程纠纷主要种类和法律解决途径
　　1Z308011 建设工程纠纷的主要种类
　　1Z308012 民事纠纷的法律解决途径
　　【例】下列有关仲裁与民事诉讼的说法正确的有()。
　　A. 所有民事纠纷既可以用仲裁的方式解决，也可以用诉讼的方式解决 B.请求仲裁机构解决纠纷，应以双方当事人之间有仲裁协议为条件，而进行民事诉讼则不要求双方当事人之间有民事诉讼协议
　　C.仲裁案件通常情况下不公开审理，而法院审理民事案件一般应公开审理
　　D.仲裁机构属国家事业单位，人民法院属国家司法机构
　　E.仲裁机构裁决案件实行一裁终局制度，法院审理案件实行两审终审制度
　　【答案】 BCE
　　【例1】《仲裁法》的适用范围以下各项纠纷中，属于《仲裁法》调整范围的是( )。
　　A.某建筑公司与某设备安装公司之间的借款合同纠纷 B.行政争议
　　C.某施工单位和某商品混凝土厂家的供货合同纠纷 D.建设单位和施工单位之间的施工合同纠纷
　　E.钢筋工赵某和所供职施工单位之间的劳动纠纷
　　【答案】A C D
　　1Z308013行政纠纷的法律解决途径
　　1Z308020民事诉讼制度
　　1Z308021 民事诉讼的法院管辖
　　【例 】甲市的王先生购买了位于乙市的商品房一套，该住房的开发商为丙市的某房地产开发公司，工程由丁市的某建筑业企业施工建设。王先生入住不到一年，发现该房屋的承重墙出现严重开裂。王先生欲对此提起诉讼，则本案应由( )人民法院管辖。
　　A.甲市 B.乙市 C.丙市 D.丁市
　　【答案】B
　　1Z308022 民事诉讼当事人和代理人的规定
　　【例】多名劳务工人共同委托律师甲代理其进行民事诉讼讨要工资，授权委托书中写明代理权限是“全权代理”，依此授权书，甲有权代理进行的诉讼活动( )。
　　A. 提供证据 B.放弃诉讼请求 C.与对方当事人进行和解 D.提起上诉
　　【答案】A
　　1Z308023 民事诉讼证据的种类、保全和应用
　　【例1】建设单位以工程质量不合格为由，拒绝支付工程款，施工单位诉至法院。建设单位向人民法院提交的下列资料中。不属于证据的是( )
　　A.工程质量检测机构出具的鉴定报告 B.建设单位职工的书面证明材料 C.建设单位与施工单位签订的施工合同 D.建设单位提交的答辩状
　　【答案】D
　　【例2】在以诉讼方式解决建设工程合同纠纷的过程中，能够做为证据的是( )。
　　A.工程图纸 B.造价鉴定 C.律师辩论 D.被告人弟弟的证言 E.鉴定结论
　　【答案】A B D E
　　【例3】人民法院委托中德造价工程师事务所对争议工程的造价出具鉴定结论，施工企业发现该鉴定结论没有将由承包商采购的塑钢窗价款计算在内，因此申请重新鉴定，则根据《关于民事诉讼证据的若干规定》，人民法院应( )。
　　A.重新鉴定 B.委托其他事务所鉴定 C.补充鉴定 D.不予鉴定
　　【答案】 C
　　【例4】人民法院可以根据情况对不同证据采用不同的保全方法，下列行为不是证据保全方法的是( )
　　A.没收 B.扣押 C.查封 D.勘验
　　【答案】 A
　　1Z308024 民事诉讼时效的规定
　　【例1】某建设工程合同约定，建设单位应于工程验收合格交付后2个月内支付工程款。日，
　　该工程经验收合格交付使用，但建设单位迟迟不支付工程款。下列情形中，会导致诉讼时效中止的是( )
　　A.2006 年8 月，施工单位所在地突发洪灾，一个月后恢复生产
　　B.2007 年6 月，施工单位所在地发生强烈地震，一个月后恢复生产
　　C.2007 年7 月，施工单位法定代表人生病住院，一个月后痊愈出院
　　D.2007 年9 月，施工单位向人民法院提起诉讼，但随后撤诉
　　【答案】 B
　　【例2】某建设单位支付工程最终结算款的时间应为日。由于建设单位逾期未予支付，故施工单位于2003 年8 月1 日致函建设单位要求付款， 但未得到任何答复。则施工单位请求人民法院保护其权利的诉讼时效期间届满的时间为( )。
　　A. 2003年4月 1日 B. 日 C. 2005年 4月1日 D. 日
　　【答案】D
　　1Z308025 民事诉讼的审判程序
　　【例1】根据《民事诉讼法》的规定，起诉必须符合的条件有( )。
　　A.有充分的证据 B.有明确的被告 C.属于人民法院受理民事诉讼的范围 D.原告是与本案有间接利害关系的公民 E.有书面的起诉书
　　【答案】B C
　　【例2】甲诉乙建设工程施工合同纠纷一案，人民法院立案审理。在庭审中，甲方未经法庭许可中途退庭，则人民法院对该起诉讼案件( )。
　　A.移送二审法院裁决 B.按撤诉处理 C.按缺席判决 D.进入再审程序
　　【答案】 B
　　1Z308026 民事诉讼的执行程序
　　【例1】甲乙双方因工程施工合同发生纠纷，甲公司向法院提起了民事诉讼。审理过程中，在法院的主持下，双方达成了调解协议，法院制作了调解书并送达了双方当事人。双方签收后乙公司又反悔，则下列说法正确的是( )。
　　A.甲公司可以向人民法院申请强制执行 B.人民法院应当根据调解书进行判决
　　C.人民法院应当认定调解书无效并及时判决 D.人民法院应当认定调解书无效并重新进行调解
　　【答案】 A
　　【例2】某施工单位拒不履行法院生效判决，现查明该单位在银行账户存有一笔款项，则法院可采取的强制执行措施是( )。
　　A. 冻结 B.查封 C.拍卖 D.提存
　　【答案】 A
　　1Z308030 仲裁制度
　　1Z308031仲裁协议的规定
　　【例1】甲乙双方均愿就合同纠纷以仲裁方式解决，但始终未达成书面协议。后甲向仲裁委员会申请仲裁，此时仲裁委员会正确的处理方法是( )
　　A. 因双方完全自愿，故可以受理 B.驳回申请，待双方补充协议后再申请 C.交给人民法院处理 D.不予受理
　　【答案】D
　　【例2】仲裁协议中必不可少的内容有( )
　　A.仲裁事项 B.仲裁委员会名称 C.服从仲裁的意思表示 D.请求仲裁的意思表示 E.自觉履行仲裁裁决的意思表示
　　【答案】ABD
　　【例3】甲总承包单位将其承建的工程分包给乙承包单位，双方订立分包合同并约定因本合同发生的一切争议均由某仲裁委员会裁决。后双方因质量问题发生争议，同时发现该分包行为未经建设单位同意。下列关于本案仲裁协议效力的说法，正确的是( )
　　A.分包合同无效，则仲裁协议无效 B.分包合同有效，则仲裁协议有效
　　C.分包合同效力待定，则仲裁协议效力待定 D.分包合同效力与仲裁协议效力没有相关性
　　【答案】 D
　　1Z308032仲裁的申请和受理
　　1Z308033 仲裁的开庭和裁决
　　【例1】甲乙在履行合同过程中发生了纠纷，按合同中的仲裁条款，甲向某仲裁委员会提交了仲裁申请。下述仲裁庭的组成方式正确的有( )
　　A.双方当事人各自选定1名仲裁员，第三名仲裁员由当事人共同选定 B.3名仲裁员都由当事人共同选定
　　C.3名仲裁员都由当事人共同委托仲裁委员会主任指定 D.双方当事人各自选定1名仲裁员，第三名仲裁员由
　　当事人共同委托仲裁委员会主任指定 E.双方当事人各自选定1名仲裁员，第三名仲裁员由仲裁委员会主任直接指定
　　【答案】 A C D
　　【例2】仲裁过程中，如当事人双方达成了调解协议， 则仲裁庭下述作法正确的有( )
　　A、制作调解书 B、制作仲裁书 C、驳回申请 D、撤销案件 E、要求当事人撤回申请
　　【答案】AB
　　【例3】甲乙双方的合同纠纷于日开庭仲裁，7月4日，经仲裁庭调解，双方达成了调解协议， 7月5日仲裁庭根据调解协议制定了调解书，7月6日调解书交由双方签收，根据《仲裁法》有关规定，则下
　　列说法正确的是( )。
　　A.该调解书与仲裁裁决书具有同等法律效力 B.该调解书自日产生法律效力
　　C.若当事人签收调解书后反悔，则仲裁庭重新开庭仲裁 D.申请人签收调解书后，申请人应撤回仲裁申请
　　E.该调解书自日产生法律效力
　　【答案】A E
　　【例4】某购销合同纠纷由某仲裁委员会仲裁。仲裁庭首席仲裁员认为合同存在重大误解，应撤销;其他两名仲裁员则认为合同不存在重大误解，应当继续履行合同，本案应( )作出。
　　A.按首席仲裁员的意见 B.按两名仲裁员的意见 C.重新组成仲裁庭并裁决 D.按仲裁委员会主任意见
　　【答案】B
　　【例5】在一份合同纠纷中，甲仲裁员认为顺发公司应赔偿8万元，乙仲裁员认为顺发公司应赔偿10万元， 丙仲裁员(首席仲裁员)认为顺发公司应赔偿12万元， 对该案的裁决正确的是( )
　　A.顺发公司应赔偿8万元 B.顺发公司应赔偿10万元 C.顺发公司应赔偿12万元 D.提交仲裁委员会主任决定
　　【答案】 C
　　1Z308034 申请撤销裁决
　　【例1】甲方与乙方签订一项工程承揽合同并约定仲裁机构，后在合同履行期间产生纠纷，双方按照约定了仲裁，乙方不服仲裁裁决，根据《仲裁法》规定，乙方可以向( )的中级人民法院提出撤销仲裁裁决的申请。
　　A.仲裁委员会所在地 B.合同签订地 C.乙方所在地 D.建设工程所在地
　　【答案】A
　　【例2】甲、乙因工程质量纠纷，乙申请仲裁委员会仲裁，仲裁庭裁决驳回乙方请求，乙方认为仲裁庭的某仲裁员处理此案时有受贿行为，乙方可以( )
　　A 向上级仲裁委员会申诉 B向人民法院起诉 C请求法院撤销仲裁裁决 D向市人大常委会申诉
　　【答案】C
　　1Z308035 仲裁裁决的执行
　　【例】甲、乙双方因施工合同纠纷，经仲裁机构裁决乙方应承担责任，然而乙方拒不履行生效裁决。根据《仲裁法》规定，甲方可以( )。
　　A.向法院申请撤销裁决 B.向人民法院起诉 C.向上级仲裁机构申诉 D.向人民法院申请执行
　　【答案】 D
　　1Z308036 涉外仲裁的特别规定
　　1Z308040 调解、和解制度与争议评审
　　1Z308041 调解的规定
　　【例】调解的形式
　　下列关于解决合同纠纷的说法中，正确的是( )
　　A.对仲裁裁决不服的可以再向人民法院起诉 B.协商是解决纠纷的重要方式，和解协议具有强制执行的效力
　　C.当事人可以经调解程序解决合同争议 D.对法院一审判决不服，可向仲裁结构申请仲裁
　　【答案】C
　　1Z308042 和解的规定
　　【例1】施工单位与物资供应单位因采购的防水材料质量问题发生争议，双方多次协商，但没有达成和解，则关于此争议的处理，下列说法中正确的是( )
　　A.双方依仲裁协议申请仲裁后，仍可以和解 B.如果双方在申请仲裁后达成了和解协议，该和解协议即具有法律强制执行力 C.如果双方通过诉讼方式解决争议，不能再和解 D.如果在人民法院执行中，双方当事人不能和解
　　【答案】A
　　1Z308043 争议评审机制的规定
　　1Z308050行政复议与行政诉讼制度
　　1Z308051行政复议范围和行政诉讼的受案范围
　　【例】建设行政管理部门对建设工程合同争议进行调解，施工单位不服，施工单位可以采取的行为是( )
　　A.申请行政复议或提起行政诉讼 B. 申请仲裁或提起民事诉讼 C.申请行政复议后提起行政诉讼 D. 申请
　　仲裁后提起民事诉讼
　　【答案】 B
　　1Z308052 行政复议的申请、受理和决定的有关规定
　　【例】施工单位对建设行政管理部门的下列行为提起行政诉讼，人民法院应当受理的是( )。
　　A对施工现场侵权赔偿纠纷进行的调解 B撤销施工单位资质证书的决定
　　C因工作人员违法颁发资质证书而给予的行政处分 D关于资质证书颁发的条件不符合法律规定
　　【答案】 B
　　1Z303053 行政诉讼的法院管辖、起诉和受理
　　1Z303054 行政诉讼的审理、判决和执行
　　1Z303055 侵权的赔偿责任责编：liupan上一篇:下一篇:相关推荐?????热点推荐&123报考指南编辑推荐????????12345考试题库模拟试题历年真题????????论坛热帖12345678}